实际开工时间是指开始开挖基坑土方算起项目新开工时间，按设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽时间而定不需开槽的以正式打桩作为开工时间铁路公路水库等以开始进行土石方工程作为正式开工时间进场搭；当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证\x0d\x0a开工令是项目的监理单位总监签发，代表工程实际的开工日期开工日期是很。
可以根据下列标准来认定工程合同中的开工日期1开工日期通常是施工合同中的必备条款，一般以承包人和发包人合同中约定的开工日期为准2如果当事人无约定的，可以实际的开工日期为准法律依据民法典第七百八十八；由开工报告确定开工日期开工报告是由建设项目承包商申请，并经业主批准而正式进行拟建项目永久性工程施工的报告据国际惯例，没有业主批准的开工报告，承包商不得进行永久性工程的施工如承包商未提出此报告，业主工程师照。
以监理人的开工通知写明日期作为开工日期以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。
什么是实际开工日期和竣工日
当前使用较多的九部委2007年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”但实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致在此情形下，按照以下原则。
确定开工日期，是计算工期的前提条件开工日期分为计划开工日期实际开工日期以及迟延开工情况下的应当开工日期计划开工日期是合同约定的开工日期，较易确定实际开工日期的认定，在有直接证据证明的情况下较为简单，如果没有。
1开工日期是楼盘报建后正式动工的日期2竣工日期是楼盘土建和配套完工的日期开工日期是楼盘报建后正式旗工的日期，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释第14条规定1建设工程经。
问题一开工报告的日期是填合同上的日期还是按实际开工日期填写？ 建筑法中的开工日期的含义是根据国家计划主管部门的有关规定，开工日期是指建设项目或单项工程设计文件中规定的永久性工程计划开始施工的时间，以永久性工程正式破土开槽开始。
在写建设施工合同时，要注意建设工程施工合同的主要内容包括以下几项一工程范围二建设工期三中间交工工程的开工和竣工时间一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的。
开工日期是指承包人进场开始施工的日期，一般有以下几种情况一以发包人或者监理人发出的开工通知上记载的开工日期为准二承包人经过发包人同意，已进场施工的，以实际进场施工日期为准三如果既没有开工通知。
实际开工时间怎么确定
1、开工是指承包人进场开工开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点一般来说，开工日期的确定方式如下1合同中约定的具体日期为开工日期2以承包人开。
2、法律分析一般情况下，开工的日期是以合同规定的具体日期为准以发包人开工通知中规定的日期为开工日期以监理人开工通知中规定的日期为开工日期并批准承包人提交的开工报告或开工申请为开工日期一般开工的日期是工期的。
3、法律分析 开工日期是指承包人进场开始施工的日期对于开工的标准，当事人有约定的，从其约定当事人没有约定或者约定不明的，一般以承包人的机器设备人员进场施工为标准法律依据中华人民共和国民法典 第。
4、这也体现了另一种对于开工时间的的处理方式，即第一个工程现场占有日作为双方合同正式实施时间而对于开工日即实际动工的日期，承包商有权做出自己的计划并根据工程师的批准实施而工程师也有权审核或制定动工日期它表明实。
5、工程开工日期以开工通知载明的日期起算开工通知发出后尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期因承包人导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期经发包人同意提前进场施工的，以承包人实际进场时间为。
